工程承包合同

来源:毕业生自我鉴定  日期:2020-06-04 16:16:46 浏览:

【http://www.35feel.com/--毕业生自我鉴定】

第一篇:水电工程承包合同 本

水电安装承包合同

甲方:(发包方)

乙方:(承包方)

本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条 工程概况

1.施工地点:闻喜县信达花园二期16#、17#楼(原工具厂)

2.工期:_________年_______月_______日 至________年_______月_______日

3.本项工程预计11000平米,结算价格为15元/平方米(建筑面积)。工程总价约为:165000元。

第二条 材料供应的约定

1.甲方提供的材料

乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。 甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。

2.甲方采购供应的材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款

的双倍补偿给甲方。

第三条 关于工程质量及验收的约定

1.本工程应严格参照《山西省装饰装修工程质量标准及其他 db-35/t98》及《运城市装饰工程质量验收标准》

2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。

第四条 有关安全生产和防火等的现场管理约定:

1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求,做到明施工,安全施工,在施工过程中如果出现工伤事故由乙方负责。

2、甲方现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题,为乙方创造良的施工条件。

3、甲方免费提供施工用水用电。为乙方施工人员免费提供材料仓库和基本的住宿场所。

4、乙方应做施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。

5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定:

1. 工程款付款方式:

主体工程布管完成后支付工钱人民币叁万,线盒、表箱、下水、上水完工后支付工钱人民币伍万, 穿线按安装进度分两次支付。

2. 乙方承包内容:

1).水电开槽、布管、穿线、埋盒

2).所有水电施工过程的垃圾清运

3).水电施工的穿墙、打孔、切割

4).开关面板和灯口安装

3.工程结算方式:

按建筑面积结算:15元/平米

第六条 违约责任:

1.甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付伍拾元的违约金。

2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付伍拾元违约金。

第七条 纠纷处理方式:

因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向闻喜县人民法院提起诉讼。

第八条 合同的变更和解除:

合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款10 %支付违约金,并办理终止合同手续。

九条.其它约定第:

1.双方同意由第三方监理进行协商工作。在未经第三方监理确认情况下,甲方有权不支付乙方相关费用。

2.经过第三方监理确认,甲方必须按照约定支付乙方相关费用。

3.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。

第十条 附则

(一) 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

(二) 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

甲方签字(盖章):乙方签字(盖章):

二〇一四年三月二十三日

第二篇:土石方工程承包合同(本)

甲方名称:四川华蓥建工集团宜宾市政工程项目部

乙方名称:机械作业班(曾极端)

本着平等互利的原则,按国家《劳动法》《经济合同法》等相关的法律法规。经甲、乙双方共同协商,达成市政广场(中心广场)土石方平场工程承包合同协议如下:

一、工程承包内容:土方开挖、运输、回填、弃土、场地平整和清淤除表等全部工作内容(土方开挖241758立方米、回填碾压52767立方米、弃土188991立方米、平整场地73310平方米)。

二、工程地点:宜宾市市政府对面。

三、安全:在施工过程中,一切安全事故由乙方自行负责。

四、工程技术要求:乙方按设计图纸和现行施工规规定及项目部(甲方)的技术要求施工,安全施工交底,进行组织施工。土方运输过程中的道路维修、卫生由乙方自行负责搞。

五、乙方应认真按照标准、规和设计图纸要求以及项目部依据合同发出的指令施工,随时接受项目部的检查和检验,工程质量达不到约定标准的部分,项目部一经发现,应要求乙方重新施工,因乙方原因达不到约定标准,由乙方承担重新施工的费用,工期不予顺延。

六、工程量的计算:以施工图纸挖方工程量计算(挖方综合单价已包括土方开挖、运输、回填、弃土、场地平整和清淤除表等全部内容)。

施工中,发生工程量增减和新增工程时,经项目部确认后调整合同价款后签定补充协议。

弃土地点施工现场南边场外就近弃土、红番弃土场弃土,土方堆积高度按规划设计规定的高度以下。

七、价格:本工程采用以挖方工程量为计量基础的综合单价包干(挖方综合单价已包括土方开挖、运输、回填碾压、弃土、场地平整和清淤除表等全部内容)。综合单价人民币6.10元/m3由乙方自负盈亏包干施工。

八、施工现场内的障碍物(含房屋搬迁、水电拆迁)由甲方负责清除,决不影响乙方施工。施工现场红线以外弃土场影响乙方正常施工的因素由甲方解决。

九、明施工:符合市容市貌,明施工要求标准,若违反相关规定,后果由乙方自行负责。

十、工期:以40个工作日完成全部承包的工程(因乙方原因,工期每延误一天,甲方将对承包人处以2014 元的罚款)。若发生人力不可抗拒的自然因素或特殊原因,工期可以顺延,但应由甲方签证。若因甲方的原因造成停工,其停工损失按有关规定计算,由甲方负责承担损失费。

十一、付款方式:乙方按到甲方进场通知即入进场施工。甲方首次预付机械油料费10万元(进场三天内付款),每10天以工程进度付款50%。工程竣工并通过验收后,双方完成工程结算,在双方完成工程结算后7日内甲方支付75%的工程款。3个月内甲方付清乙方余款。

十二、结帐方式:乙方以机械油料费和工班工人工资表方式向甲方结算。

十三、保证金:在双方签定合同时,乙方交5000元保证金给甲方,工程验收合格后退还(无息)。

十四、违约责任:在执行合同过程中如有单方违约,应由违约方承担未违约方的一切损失,另由违约方支付违约金人民币5000元给未违约方。如有争议按国家《劳动法》和《经济合同法》执行。

十五、本合同经甲乙双方签字即生效,付清工程款后自行失效。本协议一式四份,甲、乙双方各执两份。未尽事宜双方友协商解决。

甲方代表:乙方代表:

工程负责人:工程负责人:

现场负责人:现场负责人:

第三篇:公路工程承包合同

公路工程承包合同

甲方:

乙方:

为了确保___________公路工程任务的顺利完成,确保工程质量和工程进度,经甲、乙双方协商甲方将本工程的部分施工任务承包给乙方。为明确双方相互权利、义务以及经济责任,依据《合同法》有关规定,经双方协商同意,自愿签定本合同,以资共同遵守。

一、工程名称:

二、工程地点

三、承包围和内容

1、承包围:

路基土石方、路面工程以及相关的附属工程,以及按规定程序批准的路基工程变工程。

2、承包内容:

四、承包方式

1、本工程实行单价承包,工程计量以监理检验合格并签认围内的实际完成工程量(压实方)计算。工程中所发生的人工、材料、机械设备等各项费用均已包含在承包单价之中。

2、工程承包单价为含税单价,税款由乙方向有关税务部门交纳,或由甲方向有关部门

代交,但费用将从乙方的工程款中扣除。

3、路基土石方工程数量由甲方技术员提供,乙方人员必须每五天与甲方有关技术人员、领工员对所完成工程量进行核实签认,并且及时上报工程部进行审核。如乙方负责人不在现场应指定现场代理人负责签认,乙方不进行工程量签认,则以甲方核定工程量为准。

3、工程价款按附表所列的单价乘以完成的工程量、工日或台班数量计算。

五、工程期限

1、本项工程自签定合同之日起,于年月日开工,至年月日结束。且要求乙方在年月日前完成,以不影响工程总工期和明年施工组织的总体安排。

2、乙方进场后,甲方将不定期考核乙方工程完成情况。如因人工、机械数量不足而影响工程进度,甲方有权要求乙方在一定期限内进行增补。若乙方不能满足甲方要求,则甲方视情况的严重程度有权缩小乙方工程量或进行清退出场,乙方必须赔偿由此造成的一切失。

3、乙方进场后要服从甲方技术人员及各职能部门的领导。乙方应根据甲方工程进展情

况进行车辆调整,安排拉运任务,按时完成甲方交给的任务。

4、凡人力不可抗拒的因素或工程工序排布需要以及自然因素(如下雨)造成的停工均

属正常停工。

5、乙方所拉运的材料应满足甲方的质量要求。未经甲方同意,擅自拉运的质量不合格

的材料,其费用不得结算。

六、如因乙方材料拉运不及时而原因造成停工,乙方要按合同规定赔偿甲方应有

的损失。

六、 安全生产与明施工

1、乙方必须按照有关法律、法规要求做到安全生产与明施工,负责检查消除施工现场所有安全隐患(包括火灾、水灾、塌方等意外事故),做防火、防洪、现场安全操作等

工作。施工前要与甲方签订《安全合同》。

2、加强施工现场管理,做到明施工,建立健全各项管理制度和安全生产措施,按照

业主及监理的要求做各项工作,树立良的企业形象。

3、施工场地严禁赌博、吸毒、贩毒、偷盗、斗殴等违反社会治安活动,乙方必须自觉

办民工的暂住证,否则后果自负。

4、在全部施工期内,所有非甲方原因造成的机械损坏及人身伤亡事故及其它损失、责

任均由乙方自负。

5、严禁酒后驾车,防止交通事故。运输车辆进入施工现场之前所发生的安全、交通事故,均与甲方无关。在施工现场发生的交通安全事故,由责任方自负。在乙方要求或同意的

情况下,甲方可作为中间人协助调解。

6、对不服从甲方管理的有关人员、机械设备,甲方随时有权勒令其退场,并终止承包

合同,且由此造成的一切损失均由乙方承担。

七、双方义务

1、甲方合同义务

(1)、甲方负责施工过程中的技术交底、指导、质量检测及工程测量工作。帮助乙方协调与业主、监理单位及当地有关部门和群众的关系。帮助乙方办理开工报告等手续及其它

需要甲方解决的问题。

(2)、甲方现场技术人员对工程进度、工程质量进行监督、检查。

(3)、甲方负责提供乙方机械使用的柴油,油款在结算时从乙方承包费中扣除(油价

含管理费、运费、季节浮动)。

(4)、依照约定支付乙方工程款。

2、乙方合同义务

(1)、按照甲方要求拉运工程材料,负责所拉材料的质量,按时完成拉运任务。驻地建

设有序整齐,有利于安全生产和明施工。

(2)、开工前乙方要按甲方要求将符合要求的机械设备全部进场,接受甲方检查。

(3)、必须严格遵守甲方的各项规章制度和管理制度,服从甲方派出的各级管理人员的

管理,执行甲方的各项指令。

3、乙方在施工期间食宿自理。

八、违约责任

1、甲方的违约责任

(1)、未能按照合同的规定履行自己应负的义务。除工期得以顺延外,对乙方因此而

造成的损失给予一定的赔偿。

(2)、工程未验收,业主要求提前使用或擅自动用,因此而发生的质量或其它问题,

经甲方与业主协商后承担部分责任。

2、乙方的违约责任

(1)、由于乙方原因造成的窝工、停工而造成的工程损失,甲方将按乙方1—5%合同

价/日进行处罚,赔偿损失。

(2)、若乙方未按甲方要求按时进场约定的材料,或在施工过程中不服从甲方各职能部门的领导,或未履行规定的合同义务,乙方将按合同价的1—10%向甲方赔偿违约损失;情

节严重者,甲方有随时终止合同的权利。

九、 工程款结算方式

1、乙方必须在每月20日前按甲方规定的验工计价时间,到甲方统计组核对当月完成工程量,并进行结算,甲方给乙方开验收单。年底,甲方按乙方验收单进行结算。如乙方不按上述程序及规定的时间进行工程结算,则甲方视乙方自动放弃工程量确认权,按甲方统计

的工程量及合同单价结算。

2、乙方进入施工现场并完成工程总量的30%,经甲方验收合格,工程核算员签字后由施工负责人签字批准,可逐步预借不大于完成工程造价的10%作为乙方生活费和其他费用。待该项工程全部完成后,经甲方有关技术人员会同监理人员认定符合本项工程所应达到的质量要求后,按业主总拨款比例逐步分期付款。年底价款支付至60%,其余部分按集团公司的有关规定支付。如工程质量未能达到设计标准或乙方所用材料不符合要求,甲方不予结算,并由乙方赔偿由此造成的损失。在施工期间如乙方未经甲方同意自动退出施工现场,由此造

成经济损失要按乙方完成工程总量的30%---50%进行扣除。

十、 纠纷解决办法

有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据《合同法》及其它相关法律的有关条款友协商解决,协商不成,应提交________仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。

仲裁费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。

十一、 附则

1、本合同双方代表签字或盖章后生效,到工程竣工验收、工程质量保修期满结清工程

款后自行终止。

2、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

3、未尽事宜经双方协商一致后,另行签定补充合同。

甲方:乙方:

负责人:(签章)负责人:(签章)

年月日

第四篇:分项工程承包合同

分部分项工程承包合同书

发包方:甘肃第四建设集团有限责任公司第六分公司(简称甲方)

承包方:(简称乙方)

为了维护双方权益,按期完成任务,经双方认真协商,特签订本合同。希双方共同执行。

第一条:工程名称:

承包围:

承包内容:

第二条:工期:

第三条:工程质量:达到国家施工及验收规标准,由建设单位代表,经项目部有关人员,

共同验收评定。

第四条:工程造价:

付款方式:

第五条:甲方责任:

1、 提供施工场地的施工条件。

2、按定额用量和乙方计划供应材料。

3、解决职工住宿,生活费用乙方自理。

4、检查验收当天完成的工程质量。

第六条:乙方责任:

1、执行项目部和工地的一切规章制度。

2、保证工程量和工程进度。

3、分部分项工程完工后,必须配合甲方进行验收,造成质量不合格的损失费用由

乙方负责,并及时无偿返工处理,根据情节严重处5000元以下罚款,如连续出现不合

格的分项工程,乙方则无条件退出施工现场,甲方不付工程款。

4、乙方使用的甲方所有设备,不得损失,如损坏或丢失按价赔偿。

5、负责施工过程中的安全作业,如遇违章作业或不按安全规程操作发生的安全事

故,甲方不负一切责任。

6、明施工、节约用料,每天做到工完料净场地清,如发现有明施工 按情节扣款200-1000元。(材料由甲方按施工图预算数量供应)超出数量按

采购价在人工费中扣除。

第七条:违约责任

1、如中途停工待料,造成的延误,工期则顺延,(停水停电,雨天不延工期)。

2、乙方在施工过程中,以任何借口退出工地或因质量不合格被建设单位清退,甲方

按乙方完成的合格工程量付50﹪的款。

第八条:乙方进入施工场地,人员应满足进度计划要求,每天由承包负责人在现场负责施工,

如施工工期达不到甲方的进度要求或在组织的各项检查中,承包负责人脱离现场,则按情节

每次罚100-500元。

第九条:如发现有倒卖材料或设备的人员按性质罚款500-1000元。

第十条:本合同双方签字盖章之日起生效,承包工程完成,价款结清后失效。

第十一条:本合同一式三份,甲方两份,乙方一份。

第十二条:未尽事宜,双方协商解决。

第十三条:补充款项:1、进入施工现场的人员应主动接受甲方三级安全教育和安全技术交底。

2、 与承包合同有同等效力。

发包方:甘肃第四建设集团有限责任公司第六分公司负责人:

承包方:

负责人: 2 年月日

第五篇:建设工程承包合同

xxxxxx有限公司建设工程承包合同

发包方(甲方):生份证号码: 营业执照代码:

地址:电话: 法定代表人:职务:

承包商(乙方):生份证号码: 地址:电话:

经上述双方经过友协商,在公平、公正、平等互利的原则下,对甲方新建厂的建设工程达成协议一致,具体内容如下:

一、 甲方将自己位于渝北区木耳镇石鞋村一社涵洞湾,交由乙方全

额垫资承包。

二、 工程围:

厂房按照打井下基圆柱钢管为160型壁厚3cm混泥土基础,屋架用48型钢管制作,刷两遍漆,壁厚不得小于2.5厘米。屋顶檩条采用c型钢160x50x20厚。彩钢瓦使用426型蓝色国标瓦为84型单层含隔热棉,墙板为单瓦90型376厚白色,墙板c型钢为120x40x20,不含任何室内装饰、塑钢窗3x2米,天窗的高度为600—800,厂房地面混泥土13—15公分。开挖土石方为4米宽安宝坎,厂房大门为4米宽,厂房平基在承包围之内(宝坎为一丁一挂之二挂)新厂房与老厂房相结构,无墙板瓦,无柱头。无窗户。

三、 工程造价:

1、甲方厂房全部的工程正跨及负跨(含基建)以360元/m2(平方米),包工包料承包给乙方。

四、付款方式:

1、从工程合同签订之日起甲方应支付6万元(大写:壹拾碌万元

整),工程竣工后5日之内甲方应付给乙方余款在一年之内接

清,得拖欠。

2、乙方向甲方提供全部工程的普通足额收据,并确保其真实有效。

五、工期:

1、双方约定全部工期为60天,如有变动,以双方协商的工期为

准。(雨天除外)

2、开工日期:双方约定的开工日期为月

如有变动,以双方协商的工期为准。

3、竣工日期:双方约定的工程竣工日期为

日,如有变动,双方协商的工期为准。

六、双方的权利与义务

第一条施工中必须以建设工程施工合同以及(**锦臻锻造有限

公司建设土建钢结构厂房说明)为准。

第二条 工程未经验收,甲方提前或擅自动用没经过乙方同意,由

此发生的质量问题,由甲方负责。乙方概不付任何责任。

第三条 甲方提供乙方所学的水、电进场,水、电费由甲方承担,

乙方不承担任何费用。

第四条 乙方按工程所需要担供和维修非夜间施工使用的照明、看

守、围栏和警卫等。如乙方未履行上述义务造成工程、财产和 人身伤害,由乙方承担责任及所发生的费用。并按施工现场的

要求,做防护工作,不影响甲方的正常生产。

七、质量与验收

乙方应认真按照标准、规和设计要求施工,随时接受甲方及其委派人员的检验、为检查检验提供便利的条件。

八、安全及验收

1、乙方按设计及行业要求,采取严格的安全防护措施,保证建设施工的安全,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

2、发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件。产生的费用及责任由乙方承担。

九、违约

1、甲方遵守此合同约定的内容,按照付款协议每月一号按时足额付款,拖延(来源:w.oword.co)期限不得超过5天,超过5天视为违约。如有拖欠甲方应赔偿乙方总金额20%的违约金。如甲方为结清工程款又不付余款,甲方以其位于**渝北区木耳镇石鞋村大石坝**锦臻锻造有限公司的厂房及办公楼及所有设备作为冲抵该工程款,甲方无任何干涉权利。乙方不支付甲方任何费用,甲方付款以一方收据为准,乙方不产生任何税收。如因甲方原因造成的损失由甲方全权负责。

2、如有任何一方违反此合同条款约定,所产生的法律责任及经济责任,由违约方全权承担。

如因政策、自然灾害不可抗因素,导致工程部能按时竣工,双方应积极协商解决,均不承担违约责任。为完工程由第三方评估后,按照评估国家定额进行项目结算。

本协议壹仪两份,甲乙双方各壹份,自甲方签字盖章、乙方签字盖章之日起生效,具有同等法律效力。如双方发生争议,由双方协商解决。如协商不成,交由工程所在地法院进行诉讼。

甲方(盖章):

营业执照代码:

法定代表人(签字):生份证号码: 乙方签字:生份证号码:

  
幼儿园教师上半年工作总结 聚会筹委会的感谢信

本文来源:http://www.35feel.com/show-144-3492-1.html